Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения



Скачать 444.13 Kb.
страница6/6
Дата01.03.2013
Размер444.13 Kb.
ТипКонкурсная документация
1   2   3   4   5   6

Государственный контракт № _____



Санкт-Петербург «____» _____________ 2007 г.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, именуемый в дальнейшем «Госзаказчик», в лице председателя Комитета Голубева Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


  1. Предмет Контракта


1.1 Госзаказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы ……….(вписать наименование лота) на условиях, определенных Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 3).


  1. Цена Контракта и порядок оплаты




    1. Цена Контракта определена на конкурсной основе и составляет ________________ руб., включая НДС (___%) в сумме ________________ руб.

2.2. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2007 год, код целевой статьи 4100014 «Расходы на сохранение особо охраняемых природных территорий, развитие зеленых насаждений общего пользования и создание зон экологического благополучия», код экономической статьи 226.

    1. Оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки работ в течение 10 дней с момента их составления.




  1. Срок действия Контракта




    1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2007 года.

    2. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по 15 декабря 2007 г.

    3. Стороны вправе по взаимному соглашению изменять начальные, конечные и промежуточные сроки выполнения работ.




  1. Обязательства сторон

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:

4.1.1.Выполняет предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с настоящими требованиями, Приложением 1 к настоящему Контракту.

4.1.2. Может привлекать для исполнения работ субподрядные организации (с согласия Госзаказчика), предоставляя Госзаказчику копию договора.

4.1.3. Гарантирует своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства и приемки работ.

4.1.4. Проводит необходимые мероприятия по обеспечению выполнения правил техники безопасности, охраны труда и соблюдения норм природоохранного законодательства.

4.1.5.
Использует полученные от Госзаказчика средства только на предусмотренные Контрактом цели.

4.1.6. В течение срока действия Контракта по первому требованию Госзаказчика беспрепятственно предоставляет сведения о ходе выполнения работ, а также обеспечивает проверку объема и качества выполненных работ на месте их выполнения.

4.1.7. Незамедлительно письменно информирует Госзаказчика об обнаружении невозможности достижения результатов, предусмотренных Контрактом, или о нецелесообразности продолжения работ.

4.2. ГОСЗАКАЗЧИК:

4.2.1. Передает Исполнителю техническое задание, а также иные исходные данные для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием Контрактной цены, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.2.3. Осуществляет оплату работ в предусмотренном настоящим Контрактом порядке.

4.2.4. В течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки подписывает акт или дает перечень замечаний и доработок, которые Исполнитель устраняет за свой счет в установленный Госзаказчиком срок.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. По завершении в установленные сроки отдельных этапов работ Исполнитель передает Госзаказчику:

- акт сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах, подписанный Исполнителем.

5.2. Госзаказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения технической и финансовой отчетности проверяет комплектность этой документации и ее соответствие Техническому заданию, подписывает и передает один экземпляр акта сдачи-приемки работ обратно Исполнителю.

5.3. В случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия ее Техническому заданию и иным исходным данным либо иных явных недостатков Госзаказчик вправе не подписывать акт сдачи-приемки до момента их устранения.
6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении условий настоящего Контракта виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 1 % от общего объема работ за отчетный период согласно Календарному плану (Приложение № 3).


  1. Действия непреодолимой силы


7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственность перед другой стороной за задержку, недопоставку или неисполнение обязательств по Контракту, обусловленных обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна уведомить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7.4. Если сторона не уведомит или несвоевременно уведомит другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту, то она обязана возместить другой стороне понесённые ею убытки.


  1. Порядок разрешения споров


8.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
9. Порядок изменения и прекращения Контракта


    1. Госзаказчик при исполнении Контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с услугами, предусмотренных Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части услуг.

    2. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны сторонами.

    3. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

    4. При расторжении Контракта по совместному решению сторон Исполнитель передает Госзаказчику результаты работ, достигнутые на момент расторжения Контракта, а Госзаказчик оплачивает Исполнителю их стоимость, определенную ими совместно.

    5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.


10. Прочие условия
10.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Контракта, хода его исполнения и полученных результатов. Их публикация возможна по согласованию сторон.

10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. Во всём остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К Контракту прилагаются:

Приложение 1 – Техническое задание.

Приложение 2 – Смета расходов.

Приложение 3 – Календарный план.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон


Госзаказчик:

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Адрес: 197046, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., д. 5/3

Тел. 232-83-69, факс 232-83-27

ИНН 7815015523 КПП 781301001

Счет № 40201810600000000003

в ГРКЦ ГУ Банка России

по Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург

БИК 044030001

УФК по г. Санкт-Петербургу

(Комитет финансов л/с № 02833300000,

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, л/с № 0420000)
Председатель Комитета

_____________________ Д.А. Голубев
«____»________________2007 г.

Исполнитель:




1 Часть формы № 1, выделенную курсивом, заполняет участник.

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора
Управления многоквартирным домом, расположенным на территории кировского района
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация открытого конкурса
Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада здания театра для детей и молодёжи
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация открытого конкурса на право заключения государственного контракта

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора
Документация, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ,...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация Открытого конкурса в электронной форме
Открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс) на право заключения договора на поставку аппаратно-программного комплекса...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право оказания услуг по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней работников
Предметом настоящего конкурса является выбор исполнителя на оказание финансовых услуг в виде осуществления добровольного страхования...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
Предметом настоящего конкурса является выбор исполнителя на оказание финансовых услуг в виде осуществления добровольного медицинского...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд в рамках фцп «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
Фцп «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconДокументация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку
Наименование аукционной комиссии: Аукционная комиссия по проведению открытого аукциона на право заключения государственного контракта...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения iconКонкурсная документация открытый конкурс на право заключения контракта
Поставка угля каменного
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org