Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501)



страница2/4
Дата29.07.2013
Размер0.62 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс
1   2   3   4


5. Содержание курса лекционных занятий
Раздел I. Выявление нарушений обязательств контрагентами и оформление документов, подтверждающих их

Тема 1. Общие положения. 1 ч.

Органы, осуществляющие защиту гражданских прав в сфере предпринимательской деятельности. Порядок и формы защиты гражданских прав. Пределы защиты гражданских прав. Юридические действия предприятия по защите гражданских прав в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 2. Общие вопросы организации контроля и учета за исполнением обязательств. 2 ч.

Основная задача и цель контроля и учета за исполнением обязательств. Роль материального права в осуществлении контроля за исполнением обязательств. Виды контроля и учета за исполнением обязательств.

Организация контроля на предприятии за своевременным исполнением обязательств по договорам. Организация на предприятии приемки исполненного обязательства. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязательств. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязательств.

Тема 3. Контроль за количеством и качеством исполненного обязательства.

Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке. 4 ч.

Обязанности работников предприятия в процессе приемки вагонов. Порядок проверки количества и состояния груза. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке. Оформление перевозочных документов при выдаче грузов железнодорожной станцией.

Приемка грузов при перевозке автомобильным транспортом. Оформление документов на выявленные нарушения.

Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (товара) на склад предприятия. 8 ч.

Общие вопросы производства приемки продукции. Сроки приемки продукции. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции. Организация контроля за эксплуатацией и использованием продукции. Оформление документов в подтверждение недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений. Оформление уведомления о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.

Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строительных работ. 2 ч.

Оформление документов на выявленные в процессе приемки недостатки. Оформление документов на недостатки, выявленные в процессе эксплуатации принятого объекта.

Тема 4. Контроль за своевременным исполнением обязательств.

Подтема 1. Контроль за своевременным исполнением обязательств по договору поставки продукции (товара). 1 ч.

Форма учета и порядок его ведения. Отражение в учете предписаний материального права по своевременному исполнению обязательств.
Оформление документов в подтверждение факта просрочки поставки или недопоставки продукции и товаров, факта досрочной отгрузки продукции и товаров, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки или невыборки продукции (товара).

Подтема 2. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов. 1 ч.

Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом. Учетная карточка выполнения заявки на перевозку грузов., правила составления и оформления ее Контроль за своевременной доставкой груза железной дорогой. Контроль за своевременной погрузкой и выгрузкой вагонов и контейнеров. Учет времени простоя вагонов и контейнеров. Учет уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку и выгрузку. Памятка подачи и уборки вагонов и ее назначение.

Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов автомобильным транспортом. Учетная карточка выполнения плана перевозок. Контроль за соблюдением времени погрузки и выгрузки автомобилей и за сверхнормативным простоем их.

Подтема 3. Контроль за своевременным исполнением обязательств в капитальном строительстве. 1 ч.

Контроль за своевременной передачей заказчиком подрядчику технической и иной документации, оборудования и материалов. Документы, подтверждающие просрочку передачи. Контроль за своевременной приемкой оконченных строительством объектов и этапов работ, законсервированных строительством объектов и неиспользованных материальных ценностей. Документы, подтверждающие просрочку приемки. Контроль за своевременным производством работ подрядчиком. Документы, подтверждающие просрочку производства работ.

Тема 5. Контроль за производством расчетов. 2 ч.

Подтема 1. Поставка. Контроль за товарностью платежного документа. Контроль за правильным применением цен на продукцию, товары и тару, установленных скидок и надбавок к цене. Контроль за своевременной оплатой продукции и товара. Контроль за обоснованностью отказов от полной или частичной оплаты платежных документов на отгруженную продукцию и товары. Контроль за предварительной платой, за своевременным выставлением аккредитива под отгрузку продукции и товара и правильным использованием его.

Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по поставке продукции и товаров, в процессе проверки правильности производства расчетов.

Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов за продукцию и товары.

Подтема 2. Капитальное строительство. Контроль за товарностью платежного документа. Контроль за правильным применением цен и тарифов па материалы и услуги, а также транспортных и заготовительно-складских расходов на материалы. Контроль за своевременной оплатой переданных материалов и оказанных услуг, выполненных строительно-монтажных работ, достигнутой экономией от рационализаторских предложений и против сметы.

Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по капитальному строительству в процессе проверки правильности производства расчетов.

Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке правильности производства расчетов.

Подтема 3. Перевозка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Контроль за правильным применением тарифов по провозным платежам и сборам, по платежам за пользование выгонами и контейнерами. Контроль за правильным начислением штрафов: за невыполнение заявки на перевозку грузов; за сверхнормативный простой автомобилей; за недогруз вагонов и автомобилей; за повреждение и сдачу неочищенных вагонов и др.

Соблюдение норм материального права, регулирующих отношения по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, в процессе проверки правильности производства расчетов.

Мероприятия, проводимые на предприятии с целью предотвращения нарушения исполнения обязательств по договору перевозки и снижения уплаты штрафа и иных платежей за перечисленные выше нарушения.

Раздел II. Претензионный и исковой порядок защиты гражданских прав

Тема 6. Общие положения. 2 ч.

Сущность претензионно-исковой работы. Организация претензионно-исковой работы на предприятии. Содержание претензионно-исковой работы. Соблюдение претензионных сроков и последствия их несоблюдения. Разграничение функций по ведению претензионной работы между структурными подразделениями предприятия.

Тема 7. Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров. 2 ч.

Установление обязательности соблюдения претензионного порядка защиты гражданских прав в договоре. Сроки предъявления претензий. Содержание претензий. Оформление претензий. Порядок направления претензий. Сроки рассмотрения претензий. Содержание ответа на претензию. Оформление ответа на претензию. Порядок направления ответа на претензию. Порядок исполнения признанных претензий.

Тема 8. Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами. 2 ч.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений по перевозке грузов. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок предъявления и рассмотрения претензий (на примере железнодорожного транспорта). Сроки предъявления претензий. Переуступка права требования. Содержание претензии. Оформление претензии. Документы, прилагаемые к отдельным видам претензий. Порядок направления претензий. Сроки рассмотрения претензий. Оформление ответа на претензию. Порядок исполнения признанных претензий.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений к оказанию услуг связи.

Тема 9. Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений. 2 ч.

Подтема 1. Предъявление претензий, вытекающих из договора поставки.

1. Разграничение функций между службами предприятия по подготовке документов, необходимых для приложения к претензионным письмам.

2. Оформление претензионных писем и подготовка документов, необходимых для приложения к ним, вытекающих из: недостачи продукции и товаров; поставки некачественной и некомплектной продукции и товаров; просрочки распоряжения изготовителем забракованной и некомплектной продукцией и товаром, а также отгруженными без договора или сверх количества, предусмотренного договором; поставки продукции и товаров с производственными недостатками; поставки немаркированной либо ненадлежаще маркированной продукции и товаров, без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре и упаковке; недопоставки или просрочки поставки продукции или товаров; досрочной поставки продукции и товаров без согласия покупателя; просрочки возврата тары; расчетов и применения цен на продукцию и товары. Порядок определения срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

3. Подготовка расчетов и документов, необходимых для приложения к претензионным письмам о возмещении убытков от: уменьшения объема производства; изменения ассортимента выпускаемой продукции; простоя производства из-за отсутствия продукции; использования в установленном порядке взаимозаменяемых материалов; изготовления недополученной своими силами; вывоза продукции от поставщика ускоренным способом; завоза необходимой продукции со стороны; возврата или реализации продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции; устранения недостатков в продукции ненадлежащего качества.

4. Подготовка расчетов и документов, необходимых для приложения к претензионным письмам, о возмещении убытков, причиняемых поставщику непредставлением или несвоевременным представлением разнарядки на отгрузку продукции, отказом покупателя от подлежащей поставке продукции индивидуального исполнения, отказом покупателя от подлежащей поставке продукции серийного (массового) производства, а также в связи с ухудшением по вине покупателя принятой на ответственное хранение продукции, с представлением некачественной технической документации на изготовление продукции и внесением в нее изменений.

5. Порядок определения начала срока на предъявление претензий о
возмещении убытков. Образцы претензионных писем и расчетов.

Подтема 2. Предъявление претензий, вытекающих из договора подряда на капитальное строительство.

1. Разграничение функций между службами предприятия по оформлению претензионных писем и подготовка документов, необходимых для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем к подрядным строительным организациям и подготовка документов, необходимых для приложения к ним, вытекающих из: несвоевременного производства работ по договору подряда; некачественного выполнения строительно-монтажных работ; расчетов за материалы и изделия и оказанные услуги.

3. Оформление претензионных писем к предприятиям-заказчикам и подготовка документов, необходимых для приложения к ним, вытекающих из: просрочки передачи технической документации; просрочки передачи документов о разрешении соответствующих органов на производство работ и переселение лиц, проживающих в зданиях, подлежащих сносу или реконструкции; задержки приемки объектов и этапов работы; расчетов за выполненные работы, переданные материалы, изделия и оказанные услуги.

4. Порядок определения начала срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

Подтема 3. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

1. Разграничение функций между службами предприятия по оформлению претензионных писем и подготовке документов, необходимых для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем и подготовка документов, необходимых для приложения к ним, вытекающих из: необеспечения сохранности грузов при перевозке; невыполнения. заявки на перевозку грузов и расчетов по штрафам за невыполнение заявки; простоя железнодорожных на гонок, контейнеров, автомобилей и расчетов по плате за пользование ими, просрочки доставки груза; расчетов по провозным платежам и сборам; недогрузка вагонов, автомобилей; других нарушений.

3. Порядок определения начала срока на предъявление указанных претензий. Образцы претензионных писем.

Тема 10. Предъявление исков. 2 ч.

Подтема 1. Общие положения, значение и цель исковой работы. Объем исковой работы. Участие служб предприятия в исковой работе. Определение подведомственности и подсудности подлежащего передаче в суд возникшего спора. Определение размера и уплата государственной пошлины по исковому заявлению. Форма и содержание искового заявления. Возможность соединения в одном исковом заявлении нескольких требований. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.

Подтема 2. Оформление исковых заявлений и расчетов исковой суммы, вытекающих из нарушения обязательств: по договору поставки продукции и товаров; по договору строительного подряда; по договору на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом; по договору на отпуск электрической и тепловой энергии. Разграничение функций между службами предприятия по подготовке документов, необходимых для приложения к исковым заявлениям.

6. Программа семинарских занятий
Семинары по курсу проводятся в виде теоретических занятий, на которых рассматриваются вопросы, указанные в плане семинарских занятий. Ответы на вопросы должны быть подготовлены в письменном виде (в тетради).

По некоторым темам предусмотрены задания. Задания представляют собой поручения студентам подготовить различные гражданско-правовые документы, составить обзоры судебной практики и др. Выполнение указан­ных заданий должно способствовать развитию практических навыков, умения применять свои познания в области теории на практике. Задания должны выполняться порядке самостоятельной работы в домашних условиях. Конкретные требования к выполнению заданий указаны в настоящей программе в разделе, посвященной самостоятельной работе студентов. Задания не должны выполняться всеми без исключения студентами. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, определяет конкретных студентов, которые будут выполнять задания.

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в перечне нормативных актов. При пользовании этими перечнями сле­дует иметь в виду, что они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами иных, в частности новейших, нормативных актов. Для этого студенты должны обращаться к официальным изданиям, таким как «Российская газета», «Собрание законодательства РФ», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. При изучении рекомендованных нормативных актов необходимо учиты­вать, что со времени их принятия во многие из них внесены изменения и допол­нения. Поэтому необходимо пользоваться актуальными текстами правовых актов, содержащимися в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. В связи с этим, в списках нормативных актах не указываются источники их первоначального опубликования.

При подготовке к занятиям студенты должны изучить конспекты лекций, основную и дополнительную рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные правовые акты и материалы судебной практики. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы.
7. Самостоятельная работа студента
Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, основанный на собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов явля­ется обучение навыкам работы с научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изу­чения курса, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изу­чению и изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

во-первых, продолжение изучения дисциплины в домаш­них условиях по программе, предложенной преподавателем;

во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, судебной практике, правотворческому процессу.

Изучение и изложение информации, полученной в результате изу­чения научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:

1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам) и к экзамену.

2. Подготовка рефератов по отдельным темам программы. Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. Требования к оформлению рефератов, содержаться в VI разделе учебно-методического комплекса.

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий, в том числе в виде составления проектов гражданско-правовых документов, обзоров судебной практики по отдельным категориям дел (конкретной тематики). Если иное не указано в задании, обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее пяти) и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение правовых норм, правоположения, применение аналогии закона и права). Необходимо стремиться к тому, чтобы не просто пересказывать содержание судебных актов, а излагать позиции судов по наиболее спорным, проблемным вопросам толкования и применения правовых норм, возможно, со своими комментариями. Конкретные задания по составлению проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной практики указаны в плане (программе) семинарских занятий.

Самостоятельная работа студентов должно быть организована с учетом времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студен­тов являются семинарские занятия, а также еженедельные консультации преподавателя.

При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, написания рефератов, контрольных работ) преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя студент может изложить содержание выполненной им письменной работы на семинарских занятиях.
Темы рефератов

  1. Основная задача и цель контроля и учета за исполнением обязательств.

  2. Роль материального права в осуществлении контроля за исполнением обязательств.

  3. Виды контроля и учета за исполнением обязательств.

  4. Организация контроля на предприятии за своевременным исполнением обязательств по договорам.

  5. Организация на предприятии приемки исполненного обязательства.

  6. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязательств.

  7. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязательств.

  8. Обязанности работников предприятия в процессе приемки вагонов.

  9. Порядок проверки количества и состояния груза.

  10. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке.

  11. Оформление перевозочных документов при выдаче грузов железнодорожной станцией.

  12. Приемка грузов при перевозке автомобильным транспортом. Оформление документов на выявленные нарушения.

  13. Общие вопросы производства приемки продукции.

  14. Сроки приемки продукции.

  15. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции.

  16. Организация контроля за эксплуатацией и использованием продукции.

  17. Оформление документов в подтверждение недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений.

  18. Оформление уведомления о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.

  19. Контроль за своевременным исполнением обязательств по договору поставки продукции (товара).

  20. Оформление документов в подтверждение факта просрочки поставки или недопоставки продукции и товаров, факта досрочной отгрузки продукции и товаров, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки или невыборки продукции (товара).

  21. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом.

  22. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязательств по договору перевозки грузов автомобильным транспортом.

  23. Контроль за своевременным исполнением обязательств в капитальном строительстве.

  24. Контроль за производством расчетов.

  25. Организация претензионно-исковой работы на предприятии.

  26. Разграничение функций по ведению претензионной работы между структурными подразделениями предприятия.

  27. Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров.

  28. Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами.

  29. Предъявление претензий, вытекающих из договора поставки.

  30. Предъявление претензий, вытекающих из договора подряда на капитальное строительство.

  31. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

  32. Общие положения, значение и цель исковой работы.



8. Учебные и учебно-методические материалы


    1. Основная литература


1. Гражданское право. В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Третье издание. М., Волтерс Клувер, 2005. Раздел 3, гл. 14 – 17.

2. Гражданское право. В 4 т. Том 3. Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Третье изд. М. Волтерс Клувер, 2005. гл. 29, § 1; гл. 31, § 2; гл. 32, § 1; гл. 36, § 1; гл. 37, § 2.

3. Гражданское право. В трех томах. Том 1. Учебник. Издание шестое, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., Проспект, 2005. Гл. 13, 14, 23, 26, 27.

4. Гражданское право. В трех томах. Том 2. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., Проспект, 2003. Гл. 30, § 2, § 4; гл. 36, § 1, § 2; гл. 38, § 2.

5. (-) Гражданское право. Учебник для вузов / Под ред. М.И. Илларионовой. М., Норма-Инфра-М, 1998. Гл. 19, § 2, § 4; гл. 14, § 8; гл. 4.

6. (-) Гражданское право. Часть 2. / Под ред. А.Г. Калпина. М., Юрист. 2000. Раздел 4. Гл. 1, § 1, § 2; гл. 8, § 3; гл. 11.

7. (-) Сиваков О.В. и др. Транспортное право. Учебное пособие. М., Былина, 2001.

8. Юдин В.Я. Арбитражный процесс. Учебное пособие. Ижевск, Детектив-информ, 2007.

9. (+) Егиазаров В.А. Транспортное право: учебник. Издание четвертое, переработанное и дополненное. М.: ЗАО Юстицинформ, 2007.
8.2. Дополнительная литература

Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий (гл. 3). М., Юридическая литература, 1975. с. 90-158.

Абова Т.Е. Законодательство о защите прав предприятий и организаций. М., Знание, 1978. с. 5-28.

Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными органами. М., Волтерс Клувер, 2006. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Аристаков Ю.М. и др. Правовая работа на промышленном предприятии. М., Юрид. лит., 1972. гл. 8.

Белевич А.В. Об ответственности за неисполнение денежного обяза­тельства // Законодательство. 1998. № 12.

Богданова Е.Е. Проблема основания защиты субъективных гражданских прав // Журнал российского права. 2004. № 10. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Богданова Е.Е. Административный порядок защиты гражданских прав // Право и экономика. 2004. № 5. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // Журнал российского права. 2003. № 6. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. М., Статут, 1999. Гл. VIII. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Догово­ры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услу­гах в сфере транспорта. Книга 4. М., 2003.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Догово­ры о выполнении работ и оказании услуг. Книга 3. М., 2002.

Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут. 1999.

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.

Бутнев В.В. Понятие механизма защиты субъективных гражданских прав // Механизм защиты субъективных гражданских прав: Сборник научных трудов. Ярославль, 1990.

Васькин В. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды // Хозяйство и право. 1994. № 3.

Веретенникова С.Н. Меры самозащиты в российском гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.

Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 1998.

Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // Хозяйство и право. 1997. № 8.

Витрянский В.В. Защита имущественных прав предпринимателей. М.: БЕК, 1992.

Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1996.

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопрос теории и практики. М., Статут. 2004. § 1 гл. II. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обя­занностей. М., 1973.

Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. М., Статут, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. Раздел 2.

Грось А.А. Защита гражданских прав: Сравнительный анализ институтов римского частного права и действующего гражданского и гражданского процессуального права // Правоведение. 1999. N 4.

Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М. 2003 г. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности: Учеб. пособие для вузов. М., Зерцало-М. 2005.

Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебник. Издание четвертое, переработанное и дополненное. М., ЗАО Юстицинформ, 2007. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М., Лекс-Книга, 2002.

Живихина И.Б. Самозащита права собственности – мера охраны или форма защиты? // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 11. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Живихина И.Б. Применение мер оперативного воздействия и самозащиты права собственности: вопросы теории и практики // Российский судья. 2006. № 6. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: Городец, 1997.

Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Защита гражданских прав по законодательству России // Арбитражный и гражданский процесс. 2000. № 1. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Зубовский Г.Б. Гражданско-правовая защита прав предпринимателей в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер: Учебное пособие. Свердловск: Изд-во СЮИ, 1980.

Клеандров М.И., Шохина Т.С. Оперативные меры защиты прав предприятий и производственных объединений. М., 1985.

Клеандров М.И Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М., Волтерс Клувер, 2006. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный). Издание третье, исправленное, дополненное и переработанное. / Под ред. О.Н. Садикова. М., Инфра-М; Контракт, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. М., Статут, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М., Статут, 2004.

Каменков В.С. Защита интересов юридических лиц и граждан в хозяйственном (арбитражном) процессе. М.: Амалфея, 2001.

Кархалев Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.

Кирилин А. Защита прав и законных интересов // Закон. 2002. N 8.

Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юридическая литература, 1991.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 2-е изд., исправленное и дополненное. М., Волтерс Клувер, 2004. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под ред. Г.Г. Иванова. М.: Издательство "Спарк", 2000.

Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта Россий­ской Федерации / Под ред.В.А. Вайпана. М., 2003.

Комментарий к Уставу автомобильного транспорта РСФСР. М., 1976.

Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1998.

Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советс­ком гражданском праве // Сборник ученых трудов. Выпуск № 39. Свердловск, 1975.

Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. М.: Центр ЮрИнфоР, 2001.

Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. М.: Лекс-книга, 2002.

Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962.

Мамутов В.К. и др. Предприятие и материальная ответственность. Киев, Наук. Думка, 1971, гл. 3, § 2, § 3; гл. 6, § 1, § 2.

Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.

Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М. 2003. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Минц Б.И. Организация претензионно-исковой работы на предприятии. УрГУ. Свердловск, 1980.

Организация хозяйственно-правовой работы на предприятии / Под ред В.К. Мамутова, Ю.С. Циммермана. М., Юрид. лит., 1975. гл. 3, §3; гл. 4, §§ 2, §§ 5; гл. 5, §§ 3; гл. 6, §2.

Осипов Ю.К., Юков М.К. Защита прав социалистических организаций в суде. М.: Юридическая литература, 1982.

Остапюк Н.В. Понятие и формы защиты гражданских прав. Особенности нотариальной защиты гражданских прав. // Юрист. 2006. № 4 и № 5. Статья размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в советском гражданс­ком праве. М., 1978.

Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. / Под ред. П.В. Крашенинникова. Издание второе, исправленное и дополненное. М., Статут, 2005. Книга размещена в СПС «КонсультантПлюс».

Проблемы защиты субъективных гражданских прав: Сборник научных трудов. Ярославль: Изд-во гос. ун-та, 2000.

Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юридическая литература, 1984.

Пугинский Б.И. Коммерческое право России: Учебник. М.: Зерцало-М, 2005.

Семенова Е. Работа с претензией // ЭЖ-Юрист. 2004. N 29.

Ракитина Л.Н., Маркин А.В. Претензионное производство: Понятие, сущность, значение // Юрист. 2004. N 5.

Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. Екатеринбург – Москва, 1999. Гл. 7, 8.

Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., Волтерс Клувер, 2006. книга размещена в СПС «КонсультантПлюс»

Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годовых по денежным обязательствам // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Прак­тика. Сб. памяти С. А. Хохлова. М., 1998.

Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав // Государство и право. 1998. № 5.

Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учебное пособие. М., 2002.

Сухова Г.И. О практике разрешения споров по договору строи­тельного подряда // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 6.

Суханов Е.А. О юридической природе процентов по денежным обяза­тельствам // Законодательство. 1997. № 1.

Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973.

Фалькович М.С. Претензии и иски, вытекающие из железнодо­рожной перевозки // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 2.

Эрделевский А.М. Самозащита прав // КонсультантПлюс: справ. прав. система. 2001.
8.3. Нормативные акты и материалы судебной практики
Конституция РФ.

Гражданский кодекс РФ.

Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Федеральный конституционный закон от 21 мая 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в РФ».

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ».

Воздушный кодекс РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 № 81-ФЗ.

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.01 № 24-ФЗ.

«О транспортно-экспедиционной деятельности»: ФЗ от 30.06.03 № 87-ФЗ.

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.): ФЗ от 10.01.03 № 18-ФЗ.

«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте»: Постановление Правительства РФ от 6.02.03 № 72.

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте» (с изм. и доп. от 29 января 2001 г.): Постановление Правительства РФ от 11.03.99 № 277.

«Об утверждении Правил выдачи грузов на железнодорожном транспорте»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 29.

«Об утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом»: Приказ МПС РФ от 16.06.03 № 22.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе»: Приказ МПС РФ от 16.06.03 № 19.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 33.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в специализированных контейнерах»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 31.

«Об утверждении Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 46.

«Об утверждении Правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 28.

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте»: Приказ МПС РФ от 26.07.02 № 30.

«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом животных»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 35.

«Об утверждении Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 39.

«Об утверждении Правил оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 43.

«Об утверждении Правил составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 45.

«Об утверждении Правил предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с осуществлением перевозок грузов железнодорожным транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 42.

«Правила перевозок грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом». Часть 1: Утверждены Департаментом речного транспорта Минтранса РФ (в редакции на 1 января 1994 г.).

«Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»: Приказ Минтранса РСФСР от 31.12.81 № 200.

«О Правилах расчетов между железными дорогами по выплатам штрафов пассажирам, связанным с задержкой отправления или опоздания пассажирских поездов»: Распоряжение МПС РФ от 19.12.02 № 791р.

Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров: приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С-12/НА-225; одобрена Государственной комиссией Совета Министров СССР по экономической реформе 21 декабря 1990 года.

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар­битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 фев­раля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22 октября 1997 г. № 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки"

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 6 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
9. Контролирующие материалы

Одним из элементов текущего контроля успеваемости студентов очной формы обучения является внутрисеместровая аттестация. Сроки проведения внутрисеместровой аттестации определяются утвержденным графиком учебного процесса. Вторая внутрисеместровая аттестация проводится за 2 недели до начала сессии в целях подведения итогов текущей успеваемости и решения вопроса о допуске студентов к сдаче зачета или экзамена.

Студенты очной формы обучения по окончании седьмого семестра сдают экзамен. Экзамен проводится, как правило, в устной форме. Оценка ответов студентов на экзамене осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Удмуртском государственном университете (п. 3.3.6).
10. Учебно-тематический план курса при заочной форме обучения

(нормативный срок обучения (6 лет))





темы



Наименование


Лекции

(час)

Практические занятия

(час.)

Самостоятельная работа

(час.)




Раздел 1 «Выявление нарушений обязательств контрагентами и оформление документов, подтверждающих их»










1

Общие положения


-

-

10

2

Общие вопросы организации контроля и учета

за исполнением обязательств.

2




15

3

Контроль за количеством и качеством исполненного обязательства.




-







Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке.

2

-

15




Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (товара) на склад предприятия.

4

-

15




Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строительных работ.

2

-

15

4

Контроль за своевременным исполнением обязательств.












Подтема 1. - по договору поставки


1

-

10




Подтема 2. - по договору перевозки грузов.

1

-

10




Подтема 3. - по договору строительного подряда.

1

-

10

5

Контроль за производством расчетов


2

-

15




Раздел 2

«Претензионный и исковой порядок

защиты гражданских прав»










6

Общие положения


1

-

10

7

Определение в договоре условий претензионного порядка урегулирования споров.

2

-

15

8

Претензионный порядок защиты гражданских прав, предусмотренный федеральными законами.

2

-

10

9

Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений:

-Из договора поставки

-Из договора подряда на капитальное строительство

-Из договоров на перевозку грузов

2

-

15

10

Предъявление исков.

2

-

15



Итого


24

-

180
1   2   3   4

Похожие:

Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «исполнительное производство» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) и направления «Юриспруденция» (по оксо 030500)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежедение высшего профессионального образования
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «арбитражное процессуальное право» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) и направления «Юриспруденция» (по оксо 030500)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежедение высшего профессионального образования
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «гражданское право. Первая часть» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) и направления «Юриспруденция»
Планы семинарских и практических занятий с методическими указаниями для студентов
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс для студентов очной формы обучения (факультатив) (специальность 030501. 65 «Юриспруденция») Нижний Новгород 2007
Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «семейное право» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 03. 05. 01) и направления «Юриспруденция»
Методические указания по выполнению учебно-исследовательских (курсовых, дипломных) работ
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс Для специальности 030501 Юриспруденция Москва 2007 Автор-
Учебно-методический комплекс «Логика» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс дисциплины для студентов специальности 030501 «Юриспруденция» всех форм обучения Часть I новочеркасск 2009
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов первого курса очной формы обучения и студентов второго курса фодо специальности...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» по специальности 030501 «Юриспруденция и по направлению подготовки бакалавра 030500. 62 «Юриспруденция»

Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс по дисциплине "Международное частное право" для специальности 030501 "юриспруденция"
Курс входит в число дисциплин, отражающих федеральный компонент и включенных в учебный план по специальности “Юриспруденция” по решению...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «защита гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 030501) iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «налоговое право» для специальности «Юриспруденция» (по оксо 03. 05. 01)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежедение высшего профессионального образования
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org