Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»



Скачать 128.58 Kb.
Дата09.07.2014
Размер128.58 Kb.
ТипДокументы
ДОГОВОР №

на инженерные изыскания

г. Москва « »________ 2011 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры Ходачека А.М., действующего на основании Положения об АСЦ – филиале ФГУП «Почта России» и Доверенности от 28 декабря 2010 г., с одной стороны и _____________________________именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.



  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение инженерно-экологических изысканий для проектирования Ростовского регионального автоматизированного сортировочного центра по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Залесье, 25.

1.2. Объем и состав работ определяется в Локальной смете (Приложение №3 к настоящему Договору), составленной на основании расценок, утвержденных нормативными актами федеральных органов исполнительной власти и в соответствии с Техническим заданием на проведение работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ при осуществлении Работ по настоящему Договору руководствуется
СНиП 11-02-96; СП 11-102-97 и иными нормативными актами Российской Федерации региональных и территориальных строительных норм Ростовской области, устанавливающие правила и порядок проведения инженерных изысканий для строительства и реконструкции.

1.4 Приемка и оценка выполненных Работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1) и нормативных документов, указанных в п. 1.3.

1.5. Место проведения работ указано на Схеме расположения земельного участка 1 :5000 (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.6. Все права и обязанности ФГУП «Почта России» по настоящему Договору осуществляет филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры.



  1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ




    1. Срок начала работ по настоящему Договору - в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора но не позднее _____________. В случае если ЗАКАЗЧИК допустит просрочку исполнения своих обязательств по оплате, предусмотренных в п.3.2. Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право перенести начало выполнения работ по Договору на срок пропорциональный просрочке исполнения обязательств.

    2. Срок окончания работ по настоящему Договору: «___» календарных дней с момента начала работ.



  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


3.1.
Стоимость проводимых по настоящему Договору работ составляет ______ рублей __ копеек (сумма прописью рублей __ копеек) включая НДС 18% - ______рублей __ копеек (сумма прописью рублей __ копеек).

Стоимость определена на основании Локальной сметы (Приложение №3 к Настоящему Договору), составленной на основании расценок, утвержденных нормативными актами федеральных органов исполнительной власти.

3.2. ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ авансовый платеж в размере 30%: ______ рублей __ копеек (сумма прописью рублей __ копеек) включая НДС 18% - ______рублей __ копеек (сумма прописью рублей __ копеек) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.3. Расчет за выполненные работы производится после передачи документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с п.4.1.настоящего Договора не позднее 10 (десяти) банковских дней после получения счета, счёта-фактуры ЗАКАЗЧИКОМ.


  1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


4.1. После завершения всего комплекса работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ:

  • Технические отчёты и графические материалы по каждому виду Работ – по 3 (три) официальных комплекта технической документации на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр технической документации на электронном носителе (диск CD-R).

  • Акт сдачи-приемки выполненных Работ;

4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней:

  • при отсутствии претензий по объему и качеству выполненных Работ направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ;

  • при несогласии ЗАКАЗЧИКА с объемом и качеством выполненных работ ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ от приемки работ. Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их устранения за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. В этом случае приемка выполненных Работ производится ЗАКАЗЧИКОМ после устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ всех выявленных недостатков и отступлений от настоящего Договора.

4.3. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ не поступил, работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно п.3.3. настоящего Договора.


  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

5.1.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего Договора.

5.1.2. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), утвержденным Заказчиком;

5.1.3. До начала Работ разработать и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ план расположения скважин на объекте проведения работ.

5.1.4. Произвести восстановление территории, на которой производились работы, указанные в п. 1.1, (выработанного грунта, инструментов.)

5.1.3. Не претендовать на оплату ЗАКАЗЧИКОМ произведенных работ, не прошедших приемку, а также не утвержденных в Сметном расчете.

5.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

5.2.1. В случае необходимости получить все требующиеся согласования и разрешения на осуществление работ.

5.2.2. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ к месту проведения Работ к моменту начала Работ, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.2.3. Своевременно оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ работы в порядке, предусмотренном в пунктах 3.2., 3.3. настоящего Договора.

5.2.4. Назначить своего представителя, который будет осуществлять технический контроль над проведением работ.

5.3. В случае изменения ЗАКАЗЧИКОМ объема работ, предусмотренных в Сметном расчете, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору с пересчетом сметной стоимости.

5.4. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать субподрядные организации, за работу которых он несет ответственность в полном объеме. Субподрядные организации должны иметь лицензии и сертификаты на производство выполняемых работ.

5.5. В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен поставить ЗАКАЗЧИКА в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в Договор в части увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.



  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в п.2.2. Договора, по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, более чем на 2 месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом ПОДРЯДЧИКА не менее чем за 10 календарных дней, до даты предполагаемого расторжения Договора, направив соответствующее Уведомление о расторжении Договора (далее Уведомление).

6.3. В случае, указанном в п.6.2. Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 рабочих дней с момента получения Уведомления о расторжении Договора, обязан сдать ЗАКАЗЧИКУ фактически выполненные работы в порядке, указанном в пунктах 4.1. - 4.3. Договора.

6.4. Моментом получения Уведомления считается дата, зафиксированная в уведомлении о вручении почтового отправления, или на втором экземпляре Уведомления с отметкой о получении ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6.5. В случае, указанном в п.6.2. Договора, Стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной работы.


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, убытки.

7.3. Под убытками понимаются понесенные Сторонами расходы, утрата или повреждение их имущества.

7.4. В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ Работ в сроки, установленные настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 15% (Пятнадцати процентов) от полной стоимости работ по настоящему Договору.

7.5. В случае нарушений ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты выполненных работ ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 50000 рублей 00 копеек (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

7.6. Требование об уплате неустойки, в соответствии с п. 7.4. и 7.5. настоящего Договора, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны, предъявляющей соответствующее требование. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного Требования, неустойка не начисляется и не уплачивается.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

7.8. Неустойка начинает исчисляться с третьего дня после момента получения Требования стороной, допустившей просрочку исполнения обязательства. Момент получения Требования определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре Требования, остающемся у стороны его выставившей, либо по дате подписания стороной, допустившей просрочку исполнения обязательства, почтового уведомления о вручении.


  1. ФОРС-МАЖОР


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, военные действия, а также забастовки, возникшие после заключения договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

8.2. При возникновении чрезвычайных обстоятельств (забастовки, нормативные указания государственных органов, имеющих силу хотя бы для одной из Сторон) срок исполнения договорных обязательств откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.

8.3. Если чрезвычайные обстоятельства, либо обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК обсудят, какие меры следует принять для должного выполнения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

8.4. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о возникновении чрезвычайных обстоятельств.


  1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


9.1. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени и за свой счет и риск, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами при переговорах. При невозможности достижения согласия, спор разрешается Арбитражным судом г. Москвы в установленном порядке.

9.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего Договора.

9.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

9.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных обязательств по настоящему Договору, для согласования и принятия всех необходимых мер.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы Гражданского кодекса РФ, действующего законодательства Российской Федерации.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.


  1. ПРИЛОЖЕНИЯ


Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

  1. Приложение № 1 Техническое задание. на производство инженерно-экологических изысканий:

    1. Приложение к Техническому заданию «Дополнительная информация»;

  1. Приложение № 2 Схема расположения земельного участка 1 :5000;

  2. Приложение № 3 Локальная смета.




  1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН1


ЗАКАЗЧИК:

АСЦ – филиал ФГУП «Почта России»

140960, Московская область, Подольский р-н, поселок Львовский, 55 км Симферопольского шоссе;

ИНН/КПП 7724261610 / 507443001

р/счет 40502810500000006368 в ОАО АКБ "Связь-Банк";

к/счет 30101810900000000848;

БИК 044525848; ОКПО 61574531; ОКОГУ 13293; ОКАТО 46246554000; ОКВЭД 64.11; ОКФС / ОКОПФ 12./90

Для счетов-фактур:

Покупатель:

ФГУП «Почта России»

131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37

ИНН/КПП 7724261610/507443001

Грузополучатель и его адрес:

АСЦ – филиал ФГУП «Почта России»

140960, Московская область, Подольский р-н, пос. Львовский,

55 км Симферопольского шоссе
ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ЗАКАЗЧИК:

Директор АСЦ – филиала ФГУП

«Почта России»

__________________ А.М. Ходачек

«_____»_________________ _______г.



Приложение 1

к договору № ___________

от ______________ 2011 г.
Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий
Выполнение инженерных изысканий для разработки проекта строительства Ростовского регионального автоматизированного сортировочного центра (г. Батайск) – филиала ФГУП «Почта России» на земельном участке с кадастровым номером 61:46:0012901:170 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Залесье, 25.


1.

Основание для выполнение работ

Договор № от


2.

Заказчик

Ростовский региональный автоматизированный сортировочный центр (г. Батайск) – филиал ФГУП «Почта России

3.

Вид строительства

Новое строительство

4.

Особые условия строительства

В границах существующего участка с кадастровым номером 61:46:0012901:170

5.

Стадийность проектирования

проектные изыскания.


6.

Назначение и основные показатели объекта*

В соответствии с эскизным проектом.


7.

Состав и содержание работ

Экологические изыскания участка площадки строительства согласно СНиП 11-02-96, СП 11-102-97.

8.

Требования к программе изысканий

Выполнить обоснование характера и объемов изыскательских работ согласно виду и условиям строительства.

9.

Требования к порядку проведения согласований

Получить разрешение и осуществить согласования, необходимые для организации и производства изысканий до начала полевых изыскательских работ.

10.

Требования к отчетным и демонстрационным материалам, их составу и форме

Передать Заказчику изыскательскую продукцию (технический отчет, заключение и т.п. по результатам инженерных изысканий) в печатном виде – 4 экз. и электронном виде – 1 экз.

В состав материалов включить материалы запросов и ответов инженерных и разрешительных служб.

Приложение: Дополнительная информация».
*- объемы работ определяются в соответствии с Дополнительной информацией (Приложение № 2 к
настоящему техническому заданию).



ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ЗАКАЗЧИК:

Директор АСЦ – филиала ФГУП

«Почта России»

__________________ А.М. Ходачек

«_____»_________________ _______г.




Приложение к Техническому заданию

к договору № ___________

от ______________ 2011 г.
Дополнительная информация


  1. Объект и адрес: Ростовский региональный автоматизированный сортировочный центр: Ростовская область, г. Батайск,ул. Залесье 25;

  2. Стадия проектирования: проектные работы;

  3. Серия здания: индивидуальный проект;

  4. Уровень ответственности здания: II;

  5. Габариты здания в плане и полезная площадь: в соответствии с эскизом;

  6. Количество и высота этажей: Производственная зона 1 этаж, АБК 2 этажа;

  7. Наличие подвала, его назначение и заглубление от поверхности земли: подвал отсутствует;

  8. Конструкция здания:

а) основные несущие конструкции: металокаркас, внутренние  кирпичные стены, железобетонные колонны, железобетонные плиты перекрытия;

б) ограждающие конструкции: сэндвичпанели;

  1. Предполагаемый тип фундаментов: свайный, куст из 3-4 сваи на каждую колонну, (уточняется по результатам изысканий);

  2. Нагрузки (на погонный метр ленточного фундамента, на отдельную опору, на 1м2 плиты): ориентировочная нагрузка на колонну 100т.

  3. Ориентировочная длина сваи 8 метров.


ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ЗАКАЗЧИК:

Директор АСЦ – филиала ФГУП

«Почта России»

__________________ А.М. Ходачек

«_____»_________________ _______г.



Приложение 2

к договору № ___________

от ______________ 2011 г.

Схема расположения земельного участка 1 :5000





ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ЗАКАЗЧИК:

Директор АСЦ – филиала ФГУП

«Почта России»

__________________ А.М. Ходачек

«_____»_________________ _______г.


Приложение 3

к договору № ___________

от ______________ 2011 г.
Локальная смета


ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ЗАКАЗЧИК:

Директор АСЦ – филиала ФГУП

«Почта России»

__________________ А.М. Ходачек

«_____»_________________ _______г.





1


Похожие:

Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconДоговор № г. Москва 20 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный Московский ипподром»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный Московский ипподром», именуемое в дальнейшем «Ипподром», в лице Директора...
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconСписок участников «вт XXI – 2011» фгуп «нпп «Пульсар»
Федеральное Государственное унитарное предприятие «Государственное научно-производственное предприятие «Сплав»
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconФедеральное государственное унитарное предприятие центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов
Федеральное государственное унитарное предприятие «центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»...
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconОрбиты метеороидов под влиянием сил различной природы Снеткова Юлия Анатольевна Инженер-конструктор Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «цскб-прогресс»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «цскб-прогресс»,...
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconФедеральное Государственное Унитарное предприятие "Омское производственное – объединение

Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconФорма запроса в службу Оператора
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение Завод имени Иванова
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconРостехинвентаризация федеральное бти, филиал по пермскому краю
Государственное унитарное предприятие Центр технической инвентаризации Пермского края
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconФедеральное государственное унитарное предприятие
«Разработка и промышленное освоение биокаталитической технологии производства l-аспарагиновой кислоты и инновационных лекарственных...
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconФедеральное государственное унитарное предприятие
Сведения о персональных данных работника содержатся в следующих документах (или их копиях), необходимых работодателю в связи с трудовыми...
Договор № на инженерные изыскания г. Москва 2011 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» iconФедеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» азовский бассейновый филиал
Открытый запрос предложений (№абф 58-12) на право заключения договора на поставку грунтоотвозной шаланды проект r 1650 M
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org