Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году



Скачать 197.07 Kb.
Дата30.05.2013
Размер197.07 Kb.
ТипДокументы
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района

для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году

№____________(проект)
г.Ижевск «____» _____________200__г.
Муниципальный заказчик Администрация Ленинского района города Ижевска, именуемая дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы Администрации Ленинского района – Ожмегова Александра Семеновича, действующего на основании Положения об Администрации Ленинского района г. Ижевска, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________,

именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________ _____________________________, действующ ____ на основании ______________________________________

________________________________________, являющ _____ победителем в проведении запроса котировок ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ в 200__ году, в соответствии с протоколом _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ от __________________ № _______________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом Поставщик обязуется в обусловленные сроки поставить Заказчику автомобиль ________________________________________________________ (далее – автомобиль), в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить автомобиль в порядке, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом.
2. Условия поставки.

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить Заказчику автомобиль в третьем квартале 2007 г. в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания муниципального контракта.

2.1.2. Поставить автомобиль в количестве, комплектации и в сроки, в соответствии с настоящим муниципальным контрактом и Приложе­­­нием № 1 к нему, с комплектом принадлежностей, установленным заводом-изготовителем, со всеми относящимися к нему документами (в том числе: техническую и эксплуатационную документацию, паспорт транспортного средства, сервисная книжка, справка-счет, гарантийный талон, документы завода-изготовителя (копии), содержащие сведения о видах и объемах предпродажной подготовки, копии соответствующих сертификатов на поставляемый автомобиль) на русском языке, транзитные номера.
Автомобиль должен быть новым (не бывшим в употреблении, не после капитального ремонта, не восстановленный), прошедшим предпродажную подготовку в специализированном сервисном центре.

2.1.3. Выполнить предпродажную подготовку, объем которой определен заводом-изготовителем автомобиля, и сделать соответствующую отметку в сервисной книжке.

2.1.4. Доставить автомобиль по адресу: г. Ижевск, ул. Азина, 146.

2.1.5. В течение гарантийного срока устранять недостатки, выявленные при эксплуатации автомобиля в сроки и в объеме согласно заявке Заказчика, без дополнительной платы.

2.1.6. Право собственности на поставляемый автомобиль переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего Акта о приемке автомобиля.

2.1.7. Поставляемый автомобиль должен быть свободен от прав третьих лиц.
3. Порядок приемки Товара.

3.1. Приемка автомобиля по качеству, количеству и комплектности (в том числе техническим характеристикам) производится на основании Приложения № 1 к настоящему муниципальному контракту.

    1. По результатам приемки автомобиля Заказчиком составляется соответствующий Акт. Датой приемки автомобиля считается дата подписания Акта о приемке автомобиля.



_________________/ А. С. Ожмегов __________________/______________

    1. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности автомобиля условиям настоящего муниципального контракта и Приложения к нему, Заказчик вправе закончить разгрузку поступившего автомобиля на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего автомобиля, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество. В течение суток с момента передачи автомобиля Заказчику обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках автомобиля. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по телефону (факсу):__________________________ (направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что Поставщик был уведомлен), либо иным способом, позволяющим достоверно установить, что Поставщик был уведомлен.

3.4. Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения вызова Заказчика сообщить по телефону (факсу) ________________________ о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках автомобиля (направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что Заказчик был уведомлен), либо иным способом, позволяющим достоверно установить, что Заказчик был уведомлен.

3.5. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках автомобиля в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения вызова Заказчика. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

3.6. Неполучение ответа на вызов в указанный, в п. 3.4. настоящего муниципального контракта, срок дает право Заказчику осуществить приемку автомобиля до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

3.7. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный настоящим муниципальным контрактом, Акт о выявленных недостатках автомобиля составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности автомобиля условиям настоящего муниципального контракта и Приложения к нему.

3.8. В случае несоответствия качества и/или количества и/или комплектности автомобиля условиям настоящего муниципального контракта и Приложения к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках автомобиля, составленным в соответствии с п.п. 3.3., 3.7. настоящего муниципального контракта, Заказчик принимает данный автомобиля на ответственное хранение, о чем уведомляет Поставщика. Поставщик обязан произвести замену автомобиля на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать автомобиль.

3.9. Если Поставщик в течение 10 (Десяти) дней не распорядится автомобилем, находящимся на ответственном хранении у Заказчика, Заказчик вправе реализовать автомобиль или возвратить его Поставщику. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием автомобиля на ответственное хранение, реализацией автомобиля или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации автомобиля передается Поставщику за вычетом причитающегося Заказчику.
4. Права и обязанности Поставщика.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить автомобиль в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и Приложения к нему.

4.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого автомобиля техническим условиям при его использовании и несет все расходы по замене автомобиля на качественный и/или допоставке и/или доукомплектования автомобиля, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне и в п. 7.3. настоящего муниципального контракта, без дополнительной платы.

4.1.3. Обеспечить в течение гарантийного срока обслуживание и/или ремонт автомобиля в сроки и в объеме согласно заявке Заказчика, без дополнительной платы.

4.1.5. Выполнять в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

4.2. Поставщик в праве:

4.2.1. Требовать оплаты автомобиля в полном объеме и в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.


_________________/ А. С. Ожмегов __________________/______________

4.2.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по обеспечению в течение гарантийного срока качественного обслуживания и/или ремонта автомобиля, других лиц, с согласия Заказчика. При этом Поставщик не освобождается от обязанностей в течение гарантийного срока качественного обслуживания и/или ремонта автомобиля, и от ответственности за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту и несет полную материальную ответственность за любые причиненные убытки, в том числе убытки, причиненные лицами, привлеченными к исполнению обязательств Поставщика по обеспечению в течение гарантийного срока качественного обслуживания и/или ремонта автомобиля.

4.2.3. Предупреждать Заказчика о нарушении им правил эксплуатации автомобиля.
5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать поставки автомобиля, полностью отвечающего требованиям настоящего муниципального контракта и характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему муниципальному контракту.

5.1.2. Проверить качество, количество и комплектность принятого автомобиля, наличие документов, предусмотренных п.2.1.2. настоящего муниципального контракта, и о выявленных недостатках уведомить Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществить все необходимые действия, обеспечивающие приемку поставляемого автомобиля.

5.2.2. Оплатить поставленный Товар в полном объеме и в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.

5.2.3. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.
6. Цена муниципального контракта. Порядок выполнения расчетов.

6.1. Цена настоящего муниципального контракта определяется стоимостью автомобиля, указанного в предмете настоящего муниципального контракта и составляет _____________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ с учетом расходов, свя­зан­ных с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, на­логов, сборов и других обязательных платежей, доставкой до места, разгрузкой.

6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом: аванс – 30% от цены настоящего муниципального контракта, окончательный расчет – 70% в течение 2007 года после подписания Акта о приемке автомобиля и выставления счета-фактуры.

6.3. Цена настоящего муниципального контракта не может быть изменена.

6.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.



7. Порядок выполнения в течение гарантийного срока

обслуживания и/или ремонта автомобиля.

7.1. Поставщик гарантирует, что автомобиль, поставляемый по настоящему муниципальному контракту, сертифицирован в РФ.

7.2. Для обеспечения полной и бесперебойной работы автомобиля Поставщик при передаче автомобиля Заказчику предоставляет последнему полную техническую документацию на автомобиль на русском языке.

7.3. Продолжительность гарантийного срока указывается в гарантийном талоне, предоставляемом в соответствии с п. 2.1.2. настоящего муниципального контракта, и составляет 1 год или 30 тыс. км. (что наступит ранее). Поставщик гарантирует сохранение эксплуатационных качеств автомобиля в течение всего гарантийного срока при соблюдении Заказчиком инструкции по эксплуатации.

7.4. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу автомобиля в соответствии с техническим описанием производителя автомобиля. В случае выхода автомобиля из строя в течение гарантийного срока Поставщик по заявке Заказчика обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт автомобиля или произвести его замену. В случае выполнения работ по ремонту автомобиля устанавливаются следующие сроки: несложные рекламационные работы – 1 день, другие работы – 3 дня, время на ремонт и обслуживание в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – 24 часа.

7.5. После произведенного ремонта или замены автомобиля в гарантийный срок автомобиль должен работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя автомобиля характеристиками.

_________________/ А. С. Ожмегов __________________/______________
В отношении отремонтированного/замененного автомобиля устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 1 год или 30 тыс. км. (что наступит ранее) с даты приемки Заказчиком отремонтированного/замененного автомобиля от Поставщика.

7.6. В случае обнаружения недостатков, Сторонами совместно составляется Акт выявленных недостатков. Уведомление о вызове представителя Поставщика, уведомление о явке представителя Поставщика и явка представителя Поставщика осуществляется в соответствии с п.п. 3.3., 3.4., 3.5. настоящего муниципального контракта.

7.8. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный настоящим муниципальным контрактом, Акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием срока устранения выявленных недостатков. В случае не устранения выявленных недостатков в срок указанный в Акте о выявленных недостатках Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости автомобиля либо устранить недостатки (самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц) и требовать возмещения своих расходов на их устранение.

7.9. Поставщик несет полную материальную ответственность за любые причиненные убытки.

7.10. Обслуживания и/или ремонт автомобиля осуществляется в сервисном центре и/или техническом центре (в т. ч. станции технического обслуживания), принадлежащих на праве собственности, находящиеся в аренде у Поставщика, третьих лиц, с которыми у Поставщика есть соглашение о проведении обслуживания и/или ремонта автомобиля.
8. Ответственность сторон. Форс-мажор.

8.1. Ответственность Поставщика.

8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим муниципальным контрактом Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены настоящего муниципального контракта, установленной пунктом 6.1. настоящего муниципального контракта, за каждый день до фактического исполнения обязательства. Указанная неустойка является штрафной. Неисполнением обязательств, установленных настоящим муниципальным контрактом, Стороны признают неисполнение обязательств, установленных настоящим муниципальным контрактом, по истечению 15 дней со дня окончания срока исполнения обязательств, установленного настоящим муниципальным контрактом.

8.1.2. В случае невыполнения Поставщиком требований Заказчика об устранении недопоставки, указанных в соответствующем Акте, составленном в соответствии с п.п. 3.3., 3.7., 7.7. настоящего муниципального контракта, Заказчик вправе требовать расторжения настоящего муниципального контракта и взыскать с Поставщика убытки, вызванные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему муниципальному контракту. Размер убытков определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.1.3. В случае просрочки исполнения настоящего муниципального контракта Заказчик вправе требовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

8.1.4. Указанная в пункте 8.1.1. настоящего муниципального контракта неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.2. Ответственность Заказчика.

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

8.3. Ответственность сторон при форс-мажоре.

8.3.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему муниципальному контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода

времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего муниципального контраткта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по


_________________/ А. С. Ожмегов __________________/______________
настоящему муниципальному контракту, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами настоящего муниципального контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.3.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств или действия непреодолимой силы.

8.3.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств или действий непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту.
9. Расторжение муниципального контракта.

9.1. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.2. В случае расторжения настоящего муниципального контракта по решению суда Заказчик передает в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (Управление Федеральной антимонопольной службы по УР) сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных Поставщиков.
10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действу­ет до 31 декабря 2007 года.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.4. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются сначала в процессе переговоров, в случае недостижении согласия разрешаются Арбитражным судом УР в установленном порядке.

10.5. Поставщик вправе подать в письменной форме жалобу в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления (Контрольный комитет муниципального образования «город Ижевск», г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276).

10.6. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два остаются у Заказчика, один – у Поставщика.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

ЗАКАЗЧИК:




ПОСТАВЩИК:


































































_________________/ А. С. Ожмегов __________________/______________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от «____» ____________ 2007 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара



п/п

Наименование

Товара

Характеристика Товара

Количество товара

1.

Автомобиль Chevrolet Niva или эквивалент

Тип двигателя – 4-цилиндровый, рядный бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива объемом не менее 1,7 литра (нормы токсичности EURO2), номинальная мощность двигателя до 100 л. с.

Трансмиссия – постоянный привод на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал.

2-ступенчатая раздаточная коробка с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку.

5-ти ступенчатая МКПП.

Подвеска. Передняя пружинная, независимая, 2-рычажная

Задняя пружинная, зависимая, 5-штанговая

Тормоза. Передние дисковые, задние барабанные.

Дополнительные требования: максимально разрешенная по светопропускаемости тонировка стекол черного цвета, кроме переднего лобового; боковые подножки; всесезонные покрышки; автомагнитола CD МР3 с акустической системой (4 динамика: впереди 13 см и сзади 16 см + антенна); охранная сигнализация; комплект ковриков резиновых в салон передние и задние, коврик резиновый в багажник; чехлы на все сидения из материала велюр; антикоррозийная обработка днища; защита колесных арок (локеры); защита поддона и раздаточной коробки; набор инструментов; гидравлический домкрат грузоподъемностью 3 тонны; комплект зимней, шипованой резины на штампованных дисках 15”.

Гарантийный срок – 1 год или 30 тыс. км. (что наступит ранее).

Сроки выполнения работ по ремонту и/или обслуживанию автомобиля:

  • несложные рекламационные работы – 1 день;

  • другие работы – 3 дня;

  • ремонт и/или обслуживание автомобиля в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – 24 часа.

1


Сроки поставки Товара – в третьем квартале 2007 г. в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания муниципального контракта.

Цена муниципального контракта составляет_________________________________________________и включает в себя все расходы поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, на­логов, сборов и других обязательных платежей, доставку до места, разгрузку.


ЗАКАЗЧИК:




ПОСТАВЩИК:


































































_________________/ А. С. Ожмегов __________________/______________

Похожие:

Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconКомплект №1 (картинка №1)штор состоит из
Приложение №2 к извещению на сайте на поставку и установку штор и гардин в здание Администрации г. Ижевска (г. Ижевск, ул. Пушкинская,...
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconОтчет о работе администрации ленинского района города ижевска за 2006 год
Руководствуясь Законами Российской Федерации и Удмуртской Республики сосредоточить усилия Администрации района на решении следующих...
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconОтчет основных мероприятий за декабрь 2006 года Администрации Ленинского района города Ижевска
Провести мероприятие, посвященное празднованию Нового года (для Совета женщин района)
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconАдминистрации Ленинского района города Ижевска А. В. Пиянзин план
Заседание штаба по подготовке жилого фонда, инженерных коммуникаций, котельных и цтп к отопительному периоду 2007 – 2008 годов
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconМуниципальный контракт № мл-101-008-07 на поставку интерактивного тира город Москва 2007 года Муниципальное учреждение «Центр досуга, культуры и спорта «лидер»
Лианозово в городе Москве путем проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 2007 года № зк-101-008-07...
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconАдминистрации Ленинского района города Ижевска А. В. Пиянзин 200 г
«Липовая роща», «Радужный», «Шунды» на предмет сдачи жилых домов в эксплуатацию (совместно с гуп ур «Удмурттехинвентаризация»)
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconОтчет о проведенных мероприятиях за июнь 2007 года Администрацией Ленинского района города Ижевска
После заседания комиссии принято 59 постановлений (на несовершеннолетних и их родителей)
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconКотировочный запрос №07-0514 зд на поставку товаров для муниципальных нужд
Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска осуществляет размещение заказа
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconДокументация об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Синда с. Троицкое 2008 год раздел 1
Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Муниципальный контракт на поставку автомобиля для Администрации Ленинского района для муниципальных нужд города Ижевска в 2007 году iconАдминистрации Ленинского района А. В. Пиянзин план
Организация и проведение мероприятий, посвященных 45-летию образования Ленинского района
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org